装修协议书

第1篇：装修协议书

合同编号:

发包人:

营业地址:_____________

委托代理人:_________

营业执照号:___________

电话:_______________

法定代表人:___________

电话:_________

承包人:

委托代理人:___________

电话:_________

本工程设计人:_________

电话:_________

施工队负责人:_________

电话:_________

依照<<中华人民共和国合同法>>及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议:

第一条工程概况

1.1工程地点:___________________________________________

1.2工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。

1.3工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。

(1)承包人包工、包料

(2)承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料(详见发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表);

(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。

1.4工程期限_____天，开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。

1.5合同价款：本合同工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。

第二条施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：

(1)发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);

(2)发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

第三条发包人义务

3.1开工前______天，为承包人入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;

3.2提供施工期间的水源、电源;

3.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

3.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

3.5施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

3.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

第四条承包人义务

4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

4.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;

4.3保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;

4.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第五条工程变更

工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。

第六条材料的提供

6.1由发包人提供的材料、设备(详见发包人提供装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;

6.2由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表)，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

第七条工期延误

7.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延;

(1)工程量变化和设计变更;

(2)不可抗力;

(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。

7.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。

第八条工程款支付方式

8.1双方约定按以下第种方式支付工程款：

(1)合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

支付方式支付时间支付金额

第一次开工前三日支付元

第二次工程进度过半支付元

第三次双方验收合格支付元

工程进度过半指:________________________________________

(2)其他支付方式:________________________________________

8.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。

8.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。

8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起月

第九条违约责任

9.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

9.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

9.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

9.4发包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_________元。

9.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

9.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金________元。

第十条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院提起诉讼。

第十一条附则

11.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

11.2本合同签订后工程不得转包。

11.3本合同一式_______份，双方各执________份,_________部门___________份。

11.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人:____________(签字)

承包人:_______________(签章)

法定代理人:_____________法定代理人:_____________

委托代理人:_____________委托代理人:_____________

________年_____月_____日_________

年_____月_____日

第2篇：装修协议书

甲方：（物业企业）大庆市众城物业管理有限公司唐人分公司

乙方：（业主姓名） 联系电话：

丙方：（施工单位） 联系电话：

根据《物权法》、《消防法》、《物业管理条例》、建设部110号令《住宅室内装饰装修管理办法》和《大庆市物业管理实施办法》的规定，为了维护广大业主的共同利益，保障小区各物业单元的结构安全、完整及其附属设备、管线等正常使用及物业外观的统一要求，并使各单元的装修工程能够顺利进行，有一个舒适祥和的生活环境，甲乙丙特签订以下条款，以资共同遵守：

一、甲方责任

1、 甲方物业管理处装修管理人员负责办理业主装修申请手续，并对业主装修方案进行审核；物业管理处工程维修部负责对装修过程进行监督检查，秩序维护部协助装修管理人员进行装修活动过程中的日常管理和巡查。

2、 为方便乙方堆放装修垃圾，甲方将在小区内设臵专用装修垃圾堆放点，并由物业部门统一外运，其费用由乙方负责。每平方米收费标准为2元 /户（大庆市物价局批准）。

3、 审核乙方申报的装修设计图纸及有关的申报手续，对不符合要求的设计提出修改意见，直至达到装修管理要求。

4、 办理装修人员《临时出入证》。

5、 向乙方、丙方解释并宣布《装修管理规定》中的各项规定，提请业主与施工单位在没有装修之前检查房屋的质量，对照开发公司发放的《房屋使用说明书》与《质量保证书》相关条款内容，确认没有质量问题后在进行装修，避免后期出现问题无法界定。

6、 在装修施工期间，甲方有权进入施工现场检查施工情况，并对未按审批图纸施工或有违规装修单位和个人进行制止。根据情节，责令其停止施工，恢复原状，并上报主管部门追究20xx元以下的违约金，造成他人损失的应予赔偿，后果严重者依法追究法律责任，所发生费用由乙方、丙方承担。

7、 甲方随时关心装修户的装修工作安全及进度，对安全用电及消防存在隐患，会及时提出整改意见。

8、为对业主负责，装修施工人员携带物品出门需由业主书面资料或电话确认，到物业管理处签发《放行条》签字后，交门卫方可给予放行。

9、装修施工完毕由甲方按照装修审批图纸的批复进行竣工验收，对违规装修行为甲方有权上报相关部门强行处理。

10、没有办理装修审批手续，如强行施工，业主与装修公司共同承担由此产生的一切后果。

二、乙方责任

1、应提前两周会同丙方向甲方提出装修申请，并办理装修审批手续，装修工程经过甲方审批同意后方可进行。

2、在未收到管理处《装修施工许可证》前，不可开始装修工作。

3、施工前及施工期间，乙方必须在进户门处张贴由管理处发出的《装修施工许可证》，以便管理处人员检查。未张贴的物业管理企业有权制止施工。

4、不得改变或损坏原有房屋的结构、外观和公共设施，不得改变房屋和配套设施的功能；若改变原房屋结构，必须持有原房屋设计部门以上资质单位的变更单原件。

5、乙方亦有义务告知丙方所有人员，必须同样地遵守《装修管理规定》。

6、乙方必须对丙方所有人员的行为负责。

7、配合甲方向丙方装修施工人员进行文明施工及消防、治安管理的宣传，并保证严格按照图纸施工；若因丙方违章施工而造成后果，乙方承担最终责任。

8、如因乙方的装修而使公共设施，共用部位及其他住户的利益受损或危害他人的正常生活，其责任由乙方负责，乙方需负责修复及承担一切责任。

9、装修工程竣工后，为了甲乙双方的利益，乙方和丙方应协助甲方进行竣工检查。

三、丙方责任

1、装修开工前必须到管理处办理装修申请，领取《装修施工许可证》。

2、装修过程中严格按照建设部《住宅室内装饰装修管理办法》中的内容进行装饰装修，并按照《装修申请表》中的内容进行施工。

3、申请装修时应向甲方提供以下材料：

（1）丙方营业执照 （2）资质证书

（3）丙方人员装修证件（4）装潢设计的平面结构图（供存档）

4、为了业主负责，本单位在装修动工前，再次对该物业室内详细检查，确认无质量问题开始装修，后期出现的各类问题，有本单位负责处理。

5、为树立品牌与信誉，配合物业管理处对住宅内装饰装修管理，保证装饰装修工程质量和安全，维护公共安全和公众利益，自愿办理装修人员临时出入证。

6、在施工中自己遵纪守法，不危害他人利益，自觉做好安全防护措施，并

配备相应的消防器材，装修施工人员出入应佩戴小区《临时出入证》，不得赤膊出入、高声喧哗、打闹、使用任何放声设备制造噪音；注意防火，禁止在危险场合抽烟、用明火及电炉做饭，如发生意外所造成之后果由乙方和丙方负责一切责任；本小区有声操作时间为工作日的上午8:00-12:00，下午14:00-18:00，高考季节假日期间，注意要低噪音施工。

7、装修期间，施工人员应闭门施工，以免尘土飞扬影响他人及公共部位的环境卫生。

8、丙方如有下列违规情况，甲方视当事人违约情况予以处罚或按实赔偿。

（1）出入小区的施工人员不按规定佩戴《临时出入证》，不遵守噪音作息时间，造成其他业主投诉；

（2）使用电梯运输材料违反有关规定，不听劝阻者；

（3）在公共走道堆放工具、物料而占用他人空间，未经管理处同意在小区内做商业宣传；摆放宣传台，挂宣传标语等；

（4）损坏公共设施或有不文明现象及劝阻不听者，随意乱扔垃圾者；

（5）搬运材料等致使过道和外墙受到损坏；

（6）未经管理处审批同意，私自动工装修；

（7）因装修改造造成楼层渗水、漏水、管道堵塞、停电或损坏他人财物者；

（8）未经批准私自搭接公共电路；

（9）使用不符合安全的临时拖线板；

（10）不按管理处规定时间段堆放装潢建筑垃圾到指定地点；

（11）因丙方原因，造成小区或者其他业主损失的一切行为；

（12）将剩菜剩饭、化学物质（油漆、涂料、胶水等）及其他装修垃圾倒入下水道内，将生活污水倒入雨水管道。

（13）施工人员的车辆，应放入业主的车库，或停放在物业指定的位臵上，否则管理处有权处臵违章停车车辆；

（14）装修垃圾必须袋装后，于上午10:00-11:00下午16:00-17:00清运到单元楼下指定位臵，禁止回收垃圾袋，散倒乱倒垃圾。

（15）随意出入工作区域外的其他空间，随意搬出业主的装修材料。

四、根据110号令的规定和本物业区域的特点规定如下：

（1）严格遵守运输时间，严禁超吨位上料。

（2）禁止安装太阳能热水器和微波信号接收器。

（3）外墙开洞由物业专人指定位臵，开洞后用发泡做好封堵，以防渗水。

（4）地板安装、打眼需加限位器，严禁超过4㎝，否则后果自负。

（5）车库内严禁安装上、下水。

（6）卫生间改造后，请自行再做一次防水，闭水试验合格后再贴地砖，同时卫生间四周墙面需做不低于20㎝的`防水层，防止渗漏。

（7）卫生间和厨房的吊顶，应预留小于50㎝*50㎝的检查口，具体位臵应靠近管道处，以便以后检查维修。

（8）煤气管道的安装和拆改必须由燃气管理单位批准，按规范施工。

（9）户内座便器管口严禁移位，装修前请将各管口封闭，防止堵塞。

（10）户外严禁设臵固定和活动的鞋柜、装饰物等。

（12）严禁拆改户外的终端配电箱和在户外水表处开口接驳，

（13）阁楼前后露台，公用平台和消防通道等均为公共部位，严禁搭建、装修和占用。

（14）严禁改变住宅外立面，包括颜色、材质、装饰物结构构造等。

（15）户内由消防、监控和可视对讲系统等设施的，装修人严禁拆改或移位，同时需到管理处索取相关管线布臵图，防止破坏暗敷管线，否则造成的系统瘫痪，由装修人承担全部责任。

（16）利用公共部位进行商业宣传和广告的，必须征得物业管理企业的书面同意，同时需持有关职能部门的审批手续原件。

（17）动用明火，需报管理处同意，同时必须乙、丙方自备灭火器材，防止不测。

（18）每天装修活动结束后，最后离开的施工人员，应仔细检查关闭水、电、气等控制开关，锁好门窗，杜绝一切安全隐患。

（19）禁止一切装修活动中不文明的行为。

（20）其他

五、装修人在装修活动中，产生相邻矛盾，应自行协商解决，矛盾双方要求甲方参与的，甲方应尽快协调，协调不成，双方可通过法律途径解决。

六、本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，自签字之日起生效。业主在装修期间如有疑问请及时与物管处联系。

甲方： 大庆市众城物业管理有限公司唐人分公司

代表：（签字）

乙方：丙方：（装修施工单位）

代表：（签字） 代表：（签字）

签字日期： 年月 日

第3篇：装修协议书

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：（施工工程队负责人）

身份证：

联络方式：

家庭住址：

第一条工程概况

1．装潢施工地点：渝北区龙山街道新南路号天邻风景幢。

2．住房结构：砖混结构；房型三房两厅一套，建筑面积约 平方米。

3．承包方式：包工，包辅料。

4．装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除，墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于采购及搬运工程的补充约定：甲方所有采购都由乙方协助完成，甲方在采购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场)。

5．总价款：35000元（包括屋内垃圾清理费和材料搬运费），大写（人民币三万伍仟元整。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的工人。

6．工期：自20xx年11月5日开工，至20xx年3月5日竣工，工期约120天。另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行。

第二条关于乙方职责的约定

1．乙方（即）在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方（即）提出赔偿。

2．乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理（陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可）。

3．乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。

4. 乙方组织的装修工作人员在施工过程中出现任何的意外以及伤亡，经由乙方全权负责。

第三条关于材料供应的约定

1．甲方负责采购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。

2．乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作。

3．为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单及协助甲方进行材料采购，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确的所需材料的数量。

4．甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

第四条关于工程质量及验收的约定

1．本工程执行《住宅建筑装饰工程技术规程》、《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2．甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

3．由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。

4．在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。

5．若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位

安装（如窗户，橱柜防火门，台面等），甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应予以配合，并避免造成整体工期的延误。

6．工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

7．工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。

8．工程保修期一年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材料费用。

第五条关于安全生产和防火的约定

1．甲方提供的施工要求（见上述第三条）及与乙方协商，且施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水、防水工程和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，乙方负责修复和赔偿。

2．施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。

3．乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各类安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，产生任何事故的责任完全由乙方负责。

第六条关于工程价款及结算的约定

1.工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表如下：

协议签订完毕，水电改造完成并验收合格后，甲方支付乙方11000元整，大写（壹万壹仟元整）

所有瓷砖铺贴完成并验收合格后，甲方支付乙方10000元整，大写（壹万元整）

所有工程竣工，验收合格之后，甲方支付乙方10000元整，大写（壹万元整）

剩余4000元，大写（肆仟元整）作为质量保证款，甲方入住三个月内支付。

合计35000元，大写（叁万伍仟元整）。

第4篇：装修协议书

甲方：

乙方：

甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就有关事宜达成如下共识，以便共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程地点：中国财富陶瓷城

2、工程名称：平米瓷砖展厅

3、承包范围：甲方负责提供展厅装修用的地砖、样板砖、灯具、饰品、广告字、广告画。乙方负责其余装饰材料及所有的装饰村料的安装、铺贴工作及展厅保洁工作。(装饰材料用材标准以甲方施工图纸要求为准)

4、合同价款：地面面积：计人民币： 226780 元。(税外)。

第二条：工程代表

甲方代表：

乙方代表：

第三条：甲方责权

1、开工前一天，为乙方提供施工现场的三通工作(通水、通电、通路)。

2、施工用电费用由甲方负责。

3、协调办理有关部门的审批手续。

4、监督乙方用材质量和施工工艺。

5、监督工程质量、进度及竣工验收。

6、依据有关条款拨款付工程款。

7、确认设计方案及施工图纸。

第四条：乙方责权

1、依据国家施工规定及甲方提供且确认的设计图纸，结合现场实际情况，文明施工。

2、乙方需遵守市场有关规定。

3、乙方进场后做好安全、保卫工作，如因乙方管理不善，造成的材料工具、人员损失，由乙方自理。

4、对所需展品提前3天，做出计划，交与甲方。

5、乙方协助甲方办理有关部门所要求的手续。

6、由于甲方资金、展品的原因所造成的影响，乙方有权停工，且工期顺延，甲方对乙方所施工完成部分进行图纸变更，工期顺延，所产生的费用由甲方承担。

7、施工工期定为75天(工程竣工以样板间砖铺贴完为准)，以合同签订之日开始计算，由于乙方原因，造成工期拖延，工期不得顺延，每逾期一天，扣合同的1%为违约金。

8、工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，同时乙方在施工过程中应注意施工安全，若发生意外事故，损失由乙方全权负责。

第五条：付款方式

甲方以现金的形式或现金转账给乙方拨付工程款。

(1)合同签定，材料进场甲方付人民币5万给乙方。

(2)根据进度拨付工程款

①、吊顶以下骨架工程完成后，付5万给乙方;

②、吊顶工程完成后，拨付5万给乙方。

③、贴样板砖时，付5万给乙方

(3)工程竣工，验收合格，样板砖铺贴完，余下的工程款26780元甲方在三个月内付清。

第六条：工程质量等级： 合格 。

第七条：保修期： 壹年 。

第八条：施工争议

1、乙方依据现场实际情况及甲方确认的设计图纸进行施工。

2、施工主体完成，甲方如对所确认的设计图纸进行变更，造成的费用由甲方承担。

第九条：工程验收

1、乙方在工程竣工前三天通知甲方进行验收(不含样砖)。

2、甲主在工程竣工后，接乙方通知一周内，没有进行验收，视工程合格。

第十条：合同条款

本合同一式四份，双方各执二份。

第十一条：合同生效与终止

本合同双方签字起生效，工程款付清，保修期满，合同终止。经双方签字后所有附件均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

年 月 日

第5篇：装修协议书

甲方:广州市宏峰物业管理有限公司

乙方:(业主/委托人):

丙方:(装修单位/个人):

本人是 房的业主,现聘请 装修公司(以下简称"装修商")对该单位进行装修,并指定 (身份证号码: )为装修负责人,并授权该名负责人代办该次装修施工的一切手续。

为维护业主(住户)、装修单位(个人)以及物业公司各方的权益,保障房屋结构安全、使用功能正常,以及外观完整、整洁,维护小区良好的居住环境和生活秩序,甲、乙、丙三方对房屋二次装修的有关事宜达成以下共识:

一、装修前乙方和丙方已认真阅读《云峰花园房屋装修管理总则》、《业主临时公约》、《广东省物业管理条例》、《住宅室内装饰装修管理办法》并遵守其规定,如有违反,乙方和丙方愿意接受有关部门和贵司按有关规定进行处理。

二、所有施工必须按照物业公司审批的方案进行,不得有任何更改。如实际情况需要更改,更改项目必须报物业公司审批,经批准后方可施工。

三、装修垃圾及废物必须日产日清,袋装后放在物业公司指定的地点,以便管理统一清运,费用由丙方承担,如随意堆放,物业管理公司将进行相应处罚。

四、为防止装修噪音过大,影响他人休息,施工期间应关闭门及窗户。施工时间为周一至周五上午九时至中午十二时,下午二时至六时,周六、日及公共假日不准动工。

五、为确保电梯的正常使用及安全运行,施工单位在装修期间,严禁施工人员使用电梯或使用电梯运载装修材料及装修垃圾。

六、在装修过程中损坏电梯、公共走道、楼梯和外墙等公共设施者,需按损坏程度照价赔偿,或在装修保证金中扣除,保证金不够赔偿金额,可向装修人追偿,且业主负连带责任。

七、小区内走廊、楼梯等公共地方均有足够之照明设备,为保持美观,不得在室外加装任何装饰。

八、装修商如需进行动火作业,必须提前向物业公司申请,获准后方可施工,施工时注意现场环境,注意防火安全。由于装修程中发生的火情,一切后果由乙方及丙方负责。

九、楼宇的承重结构(承重墙、柱、梁、板等)其位置、尺寸、强度都是经过严 格计算设计的,任何情况下不得随意击打,更不能开洞或开门。地面只可凿除原水泥沙浆面层,禁止破坏结构面层。

十、 为了保证小区外观统一、美观,维护小区的整体形象,露台、阳台底层花园不得乱搭建,不得改变其功能、外观及风格;进户门不得改变原有的设计,不得摆放物品妨碍楼道通行及违反消防管理规定;严禁更换进户门。严禁在阳台上和窗户上安装防盗网/飘蓬/雨蓬,如有违反必须无条件拆除和恢复原状。

十一、业主布置电器线路时,电器的容量不应大于原设计的容量。

十二、装修现场须由施工单位自行提供专用配电箱(含熔断器和16安漏电开关1个),将所用电源经过配电箱再接线使用,以保证施工现场的安全用电。

十三、对厨房、卫生间等进行装修时,须对防水部位做好防水处理,如因施工原因造成楼层渗水、漏水现象,由乙方负责并承担一切责任。

十四、厨房墙身、天花和卫生间天花等处有排水管检查口的位置,请勿用墙砖或封闭式天花将排水管检查口封闭,否则维修时因检查口封闭需拆除遮挡部份所产生的费用由业主承担。

十五、小区煤气管道由煤气公司专业施工,如确需更改,需向煤气公司申请,获准后向物业管理公司提供相应的证明,由煤气公司人员进行施工,费用由业主承担。

十六、空调应按统一规划的位置安装,室外空调主机及支架必须按统一的式样及材料进行安装,如业主安装有困难的,可请物业公司安装,费用由业主承担。

十七、为了减少安全隐患,装修期间不允许装修施工人员在装修住宅室内住宿;在装修过程中,施工人员需服从甲方管理。乙方或丙方如有违反本装修规定或损害其他利益的行为,乙方或丙方愿意接受有关部门和贵司按有关规定进行处理。

十八、施工过程中,施工人员应注意安全,如发生意外事故伤及自身或他人,由丙方负直接责任,乙方负连带责任。

十九、装修工程完毕后,经甲方检查确认无违章装修、无损害公共利益及其他业主利益行为的,甲方在验收后十五个工作日内免息将装修保证金退还乙方或丙方;乙方或丙方届时凭保证金收据与相应装修原件领回相应的装修保证金。

业主和装修负责人已详阅以上规定,并签署认可。

甲方:广州市宏峰物业管理有限公司

乙方: 日期:

丙方: 日期:

第6篇：装修协议书

为了进一步明确装修包工包料的范围内容及质量标准，双方特达成如下协议：

一、装修形成及金额

1、住房面积135平方米左右的房屋装修，除以下内容不包括外，其余采用包工包料的形式承包，总金额按建筑面积每平方米陆佰元计算收费。

2、不包括的内容为：灯具、洁具、厨房电器、厕所浴霸、铝合金门、衣柜推拉门、防盗网、艺术玻璃、艺术砖、墙纸、木地板、窗帘布。

二、包干范围及内容(主要部分)

1、进门过道：大理石门套、吊顶、地砖(800*800)强弱电路安装。

2、客厅：鞋柜带屏风、电视柜、电视墙、堵门洞、吊顶、地砖(800*800)，强弱电路安装。

3、餐厅及阳台：大理石门套、地砖(800*800)、墙砖(300*600)、强弱电路安装。

4、厨房：大理石门套，两边酒柜、地砖(300*300)、墙砖(300*600)集成吊顶、做灶、吊柜、水电安装。

5、过道：地砖(800*800)吊顶、电路安装。

6、公卫：大理石门套，地砖(300*300)，墙砖(300*600)，集成吊顶，防水处理，水电安装。

7、客房：套装门，地面找平，推拉门衣柜，电脑桌，窗帘合，石膏角线，拆墙，强弱电路安装。

8、次卧：套装门，地面找平，转角电脑矮柜，窗帘合，石膏线，推拉门衣柜，强弱电路安装。

9、主卧：套装门，地面找平，推拉门衣柜，石膏线，强弱电路安装。

10、主卫：地砖(300*300)，墙砖(300*600)，防水处理，集成吊顶，水电安装。

三、装修材料标准及质量

1、水电：保利管材，金杯多股线，空调厨房6平方，主要电器4平方，一般电器2.5平方，照明1.5平方。

2、免漆板，E0级大芯板，E1级九厘板等环保材料。

3、油漆：三棵树环保漆。

4、五金及配件：全套固特不锈钢五金配件。

5、开关板：鸿雁。

6、所有材料均为国家认定的合格产品，不得使用假冒伪劣，有毒有害非环保产品。

7、装修过程中质量，安全事故由承包人自行承担，甲方一律不负任何责任，其它按双方口头商议，图样，部分材料经房主认可后为准。

8、其它：所有墙面，天花刮(喷)胶(造色)做家俱漆。

四、付款方式及保修期

1、协议签订之日即支付壹万元定金，泥工进场支付贰万元工程款，木工进场支付贰万元工程款，油漆工进场支付贰万元工程款，余款待配套及工程完成场地清理完毕，验收合格后一次性付清。

2、保修期按国家标准及规定，装修材料及质量得以保证，自验收合格之日起一年内，期间若因质量问题(非人为因素)承包人应负责免费维修。

3、工程时间：自开工起三个月完成。

五、本协议自签字日生效，本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日