设计委托书

句文网    发表于:2023-09-26 11:29:08

第1篇:设计委托书

委托方:______

设计方:______

根据宜昌市人民政府办公室请示报告处理单第[368]文的批示意见及落实方案,湖北南洋星实业投资公司全权委托宜昌市建筑设计研究院有限责任公司对该工程进行项目设计与规划。

项目地址:位于________地下建筑设计。地块状况:已提供相关地质结构,管线结构,人防7361工程结构结构图等相关电子档数据。需实际使用面积达到2500—3000平方米。

其它相关事宜我司积极与贵单位沟通。

委托方:______

____-____-____

第2篇:设计委托书

______________项目委托设计任务书

甲方:______________ (以下简称:甲方)

乙方:______________ (以下简称:乙方)

经甲、乙双方友好协商,甲方同意委托乙方进行阿尔卡迪亚二期项目

单体楼工程 工程 施工图 设计,乙方应按照甲方的要求进行设计工作,具体委托设计要点如下:

一、建筑专业:

1、±0.000的绝对标高为: 按总平面图竖向标高图确定 。

2、进户单元门门厅与室外道路高差为

①建议改为+80 mm;

②散水与底层门厅标高相平 ;楼梯间与室内高差为 -15 mm

3、地下室采光:半地下室采用高窗采光。

4、层数、单元数、户型组合以甲方提供的户型及总图为准,相关要求为

户型细节:户内门只预留洞口,不做门框,入户门统一安装钢制安全门,安全门尺寸为1000×2100;单元门为可视对讲电子防盗门,预留电源。

5、电梯:电梯为800公斤的三菱牌电梯;按总公司战略合作伙伴产品的技术标准做好预留设计;电梯不到达地下车库 。

6、厨房、卫生间大样设计详图需经甲方审定;

7、空调板及相关:空调板的尺寸、位置应满足空调的安装要求,空调插座、空调洞及空调板的位置、高度应合理,客厅空调洞离地面高度0.1m,其余房间2.1m (洞低);室外空调板设铝合金百页护栏。

8、衣帽间要求:墙厚100mm (轻质隔墙)。

9、管道及相关:供水尽可能从管道井内穿行,管道井设置时,尺寸尽量缩小,尽最大可能占用公共部位,少影响室内使用,尤其厨房 。

10、窗:不同尺寸的窗户须做窗型大样,形式要统一,相同房间的窗洞尺寸须统一。开启部分尽可能多一些,窗户材料彩色铝合金,颜色为甲方待定,增加立面效果 ,开启方式为推拉 。

11、建筑立面要与甲方提供的效果图相符。

12、楼地面做法:

(1)、楼地面做法为

①地下室(自下而上)20厚1:3水泥砂浆找平+SBC防水+ 40厚C25细石砼面层随打随压光;

②户内楼地面为3cm厚1:2.5水泥沙浆找平压纹 。

(2)、预留业主装修做法厚度 2cm 。

13、顶棚做法:不抹灰,白水泥刮腻子一遍 ,普通腻子一遍 。

14、内墙面做法:混合砂浆墙面,刮普通腻子两遍卫生间、厨房1:3水泥砂浆打底拉毛。

15、外墙面做法;外墙保温砂浆20~30厚;6mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压光内掺抗裂纤维;中性弹性涂料 。

16、楼梯间内墙面:混合砂浆抹面+普通内墙涂料 。

17、楼梯间地面做法:一、二、三层楼梯踏步、电梯前室前室及楼梯休息平台为花岗岩,三层以上楼梯踏步及楼梯休息平台为水泥砂浆压光,电梯前室为花岗岩楼(地)面,贴花岗岩的楼(地)面贴黑色花岗岩镶边及踢脚线,宽度、高度均为150MM,电梯门做大理石门套,门套宽度120MM。

18、屋面做法:屋面采用坡屋面,每户留一个南休息平台。平屋面做法: 刚柔结合防水 ,(20厚1:3水泥砂浆找平+FSG保温砖保温并找坡+20厚1:3水泥砂浆找平+SBC卷才防水+40厚C25细石砼刚性防水(配Φ4@250双向网片,上任屋面面层贴面砖);斜屋面做法:青灰色

瓦(瓦的品种由甲方确定)、1:2.5水泥砂浆挂瓦条、聚胺脂涂膜防水、1:2.5水泥砂浆找平压光,50厚FSG保温,5厚 1:2.5水泥砂浆结合层。屋面造型的风格与做法须统一,不得破坏整体效果。

19、屋面保温: FSG防水珍珠岩保温砖保温 。

20、地下室及外墙防水: SBC卷材防水2cm水泥砂浆保护层 (地下室外墙施工缝要考虑防渗漏措施)。

21、卫生间防水做法: 聚胺脂涂膜防水两遍 。

22、层高: 错层高度为450mm,标准层层高2.8米(根据结构调整)。

23、墙体材料:多层墙体材料为240mm厚KP1粘土砖;高层、小高层外墙砌筑材料为 200 mm厚 KM1 粘土空心砖 ,内墙砌筑材料为 200 mm厚 KM1 粘土空心砖 ,厨房、卫生间隔墙材料(非承重)为120 mm厚 粘土空心砖 (墙体要根据江苏省《住宅工程质量通病控制标准》制定防墙体开裂措施)。

24、外墙保温材料为 外墙保温砂浆。

25、落地窗护栏设于 室内 ,采用 铁艺 材料,式样由设计单位设计图样,并经甲方确认;高度应满足规范要求,落地窗台的高度及节点做法需统一。

26、执行节能设计标准,进行节能设计。

27、其他要求:

①门窗玻璃采用中空玻璃,规格及性能符合有关规定;

②厨房设置排烟道,厨房、卫生间大管靠墙角小管在外依次排列。

28、单元门厅设计风格、尺寸须统一。

29、在每栋楼的地下储藏室须留置按每户3M2的公共自行车停车位置,并考虑到地面上下的方便。

30、结合南京地区的实际情况,应详细明确地下室防水的具体要求和做法。

二、结构专业

1、结构形式:多层砖混结构,小高层根据经济性与实用美观性为全剪短支墙结构 ;(基础及桩基类型要与甲方商定)

2、结构含钢量多层:30~35KG/㎡;小高层45~50KG/㎡

3、①满足规范和抗震构造要求,合理设置构造柱及现浇砼带以避免墙体裂缝的产生;

②结合江苏省《住宅工程质量通病控制标准》的要求,进行质量通病防治的设计。

4、其他要求:

①设置卫生间砼防水导墙,并注明施工工艺;

②在阳台主次梁、挑檐板设计时,设计要注意其美观,结构安全;

③结构设计注明所使用国家标准设计图集,图集中未明确的必须由设计人员完成相关的设计内容并根据图集实用要求进必要的复核。

三、给排水部分:

1、给水系统分区:多层为自然供水;高层、小高层1层至5层为低压区,由市政管网直接供水;小高层6~11层为加压区,由小区加压泵站加压供水。

2、顶层消防水箱设置位置:置于11层住宅上,水泵要做好防冻、防雨设计。

3、给水、热水管材为:分别为冷、热PPR管,采暖管为热PPR管;小高层排水管为PVC螺旋消音管。

4、井道设置:

①管道井:消防管道、给水管道及消防控制线穿线立管(PVC40管);

②弱电井:电视、电话宽带、可视对讲,均采用PVC 75管;电梯三方对讲穿线立管采用PVC50管。

5、水表设置:分水表设置在每层管道井内0.5M处,采用插卡式IC卡水表。

6、给排水立管安装形式:供水立管设于管道井内;室内给水、热水支管安装形式:暗装 。

7、室外排水部分:(设计后需要由甲方确认后出图),排水管出户预留钢套管,管中标高为室外地平-0.35m 。

8、生活用热水源为: 采暖炉 。

9、其他要求:

①燃气系统由燃气公司进行设计;

②、卫生间及厨房预留给排水洁具接口,并按防臭要求设计 ;

③ 高层、小高层供水在地下车库内设加压水池、加压泵房;二期共用一个加压泵房,加压泵房设在步行街地下室部位(泵房由地下车库设计单位设计,全面考虑生活和消防喷淋用水加压设备的选型及布置系统设计)。

10、卫生间主排水横管距顶板管中距离为250mm;

11、卫生设备的冷、热水预留接口安装高度见下表:

附表:

套内卫生设备给水五金安装高度

大便器 洗衣机 洗脸盆 浴 缸 厨房

洗涤池 热水器预留接口 燃气炉

阀门高度(____)以楼层地面高度计算

冷水 热水 /冷水 热水/ 冷水 热水/冷水 热水/ 冷水 热水/ 冷水 热水

250 1200 / 500 500 / 620 620 / 400 400 / 1250 1250 / 1250 1250

四、采暖部分;

1、热源形式为: 该工程采用单户燃气采暖炉作为采暖热源 。

2、采暖供回水温度为;用户根据实际需求自主调节。

3、各房间采暖温度要求: 客户自行调节 。

4、采暖方式为: 散热气采暖(水暖) 。

5、室内散热及供、回水材料要求:散热器采用铝合金复合散热器;供暖管道采用专用铝塑管 。

6、管道安装形式:室内供暖管道采用采暖铝塑管,地板面层内暗装,建筑考虑面层走管厚度。

7、其他要求: 各房间散热器之间连接为跨越式单管串联,各房间的散热器可以自由关闭和开启 。

五、电气部分:

1、每户用电量: 住宅8KW ,130㎡以上及商业用户12 Kw(商业:三项四线)。

2、表箱设置: 集中设置(放在地下室与电梯双电源切换箱共同设配电间)电表类型根据供电部门的具体要求选用。

3、各房间插座、开关设置要求:

⑴ 主卧室设空调、电视、床灯插座;

②次卧室设空调、床灯、插座;

③客厅均设空调插座、电视、音响落地灯普通插座;

④厨房设置冰箱、微波炉、排油烟机、电饭煲、燃气炉等插座;

⑤主卫生间设排风机、电热水器、浴霸等插座;

⑥次卫生间设排风机、电热水器等插座;

⑦书房设空调、电脑等插座

⑧照明开关位置要合理、使用操作方便。

5、户开关箱设计要求:按七回路设计,位置合理、操作方便。

7、消防应急灯系统设置要求: 根据国家消防部门的具体要求设置。

8、公用照明采用开关形式;楼道照明、底层楼梯休息平台及地下室公共部位均为声光控开关,40W白炽灯,接至一楼公用电表;安全导向指示灯接入公用电表。

9、各单元地下储藏室的照明电源在配电间设端子箱,分别与分户电表相连。

10、其他要求:表箱至户外的供电只设计管道预留,供电线路由供电部门设计,出户标高为使外地坪-300。

六、弱电部分

1、视讯系统:在进户门门侧设多媒体配电箱,箱体尺寸:200×300×150,其他房间视讯由业主自行根据需求设置。

2、对讲系统: 设计可视对讲系统 。

3、电梯三方对讲系统:做好机房、轿箱、控制中心的管道预留设计。

4、做好匪情报警、煤气泄露报警的管道预留。

5、主线路由室外地坪-0.35m处采用Φ50钢管敷设至弱电井内。

七、设计人员应按照以下图纸目录进行绘制:

(一)建施图应至少但不仅包括以下设计内容:

1)资料图纸目录;

2)防火专篇;

3)建筑设计总说明;

4)工程做法表、门窗表、节能措施表、引用图集汇总表;

5)总平面位置图;

6)地下室平面图;

7、首层平面图;

8、标准层平面图;

9、阁楼层及机房平面图;

10、屋面排水平面图;

11、立面图(包括立面外轮廓及主要结构和建筑构造部件的位置,如女儿墙顶、檐口、柱、变形缝、室外楼梯和垂直爬梯、室外空调机搁板、阳台、栏杆、台阶、坡道、雨篷、勒脚、门窗、幕墙、洞口、雨水管,以及其他装饰构件、线脚和抹灰分格线等,以及关键控制标高的标注,如屋面或女儿墙标高等;外墙的留洞应标注尺寸与标高或高度尺寸);

12、具有代表性部位的剖面图(如室外地面、底层地(楼)面、地坑、地沟、各层楼板、平台、屋顶、出屋顶烟囱、天窗、挡风板、檐口、女儿墙、爬梯、门、窗、楼梯、台阶、坡道、散水、平台、阳台、雨篷、洞口及其他装修等可见的内容);

13、详图

包括:

a、内外墙节点(包括八角窗与墙体连接处)、楼梯、电梯、厨房、卫生间、防水细部构造等局部平面放大和构造详图;

b、室内外装饰方面的构造、线脚、图案等;

c、特殊的或非标准门、窗、幕墙等应有构造详图;

d、其他凡在平、立、剖面或文字说明中无法交待或交待不清的建筑构配件和建筑构造; e、对紧邻的原有建筑,应绘出其局部的平、立、剖面,并索引新建筑与原有建筑结合处的详图。

(二)结施图至少但不仅包括以下设计内容:

1、资料图纸目录;

2、引用图集汇总表;

3、结构设计说明。其中要针对实际砼强度绘制钢筋锚固、搭接尺寸表;

4、基础平面图;

5、基础梁配筋图;

6、各层柱、墙布置图(包括阁楼层、屋面);

7、柱、墙配筋图;

8、各层板配筋图;

9、各层梁配筋图;

10、楼梯配筋几构造详图;

11、各种挑檐、门柱、栏板结构详图。

(三)水施图至少但不仅包括以下设计内容:

1)资料图纸目录;

2)给排水设计施工总说明;引用图集汇总表;

3)各层给排水及消防平面图(包括阁楼层及电梯机房层);

4)排水系统图;

5)给水系统图;

6)消防系统图;

7)热水系统图;

8)消防水箱间布置详图。

(五)电气施工图至少但不仅包括以下设计内容:

1、资料图纸目录;

2、引用图集汇总表;

3、电气施工说明、图例符号、主要设备表;

4、单元供电系统图;

5、接线图及消防系统图;

6、弱电系统图及材料表;

7、地下室电气平面图;

8、各层照明平面图(应包括建筑门窗、墙体、轴线、主要尺寸、标注房间名称、绘制配电箱、灯具、开关、插座、线路等平面布置,标明配电箱编号,干线、分支线回路编号、相别、型号、规格、敷设方式等);

9、各层插座平面图;

10、各层消防及弱电平面图;

11、电气局部平面图;

12、屋顶防雷平面图;

13、单体工程接地平面图。

(五)弱电施工图至少但不仅包括以下设计内容:

1、资料图纸目录;

2、引用图集汇总表;

3、弱电施工说明、图例符号、主要设备表;

4、弱电系统图及材料表;

5、各层消防及弱电平面图;

6、弱电局部平面图;

八、乙方若对以上有异议,应先与甲方协商解决,不应擅自违背以上设计要点。

  九、以上如有变动,以甲方书面通知为准。

  十、乙方所有设计,必须满足南京地区现行设计规范、标准的要求及项目所在地强制性条文的规定。

十一、如有其它异议、双方协商解决。

十二、相关业务甲方联系部门: 荣盛房地产发展股份有限公司总工办。

甲方(公章)__________ 乙方(公章)__________

甲方代表 :__________ 乙方代表:__________

_____年___月___日 _____年___月___日

第3篇:设计委托书

委托单位:

受委托单位:

拟修建 ,现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。

一、工程名称

二、设计阶段

一阶段勘察设计

三、设计原则

按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作;同时要满足交通部有关标准、规范的要求。

四、委托内容

公路一阶段施工图设计(含交通工程及沿线设施)、预算编制。

五、主要技术标准

1、路线等级: 三 级、设计时速 30 公里/小时

2、路面宽度:净 6。5 米

3、设计荷载:公路 Ⅱ 级

其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01—200x的相关要求。(地形条件特别困难地段,在经过技术经济比较后,可适当降低技术指标。)

六、提交的成果及时间要求

提交的成果:通过审查后的施工图设计文件 份。

文件提交时间: 年 月 日。

年 月 日

第4篇:设计委托书

为了体现“关爱生命,安全出行”的精神,保障乘车学生的人身安全和车主的利益,由学校监管。

对车主和乘车学生的行为规范以及双方的权利和义务做如下规定:

1、应确保车辆及时参加年检,保证车辆的刹车、灯光齐全有效,每天必须对车辆进行检查,不得带病上路。

2、车辆行驶途中应随时注意观察学生的动向,如有违规应该及时制止。

3、每天必须准时接送学生。

4、驾驶员不准饮酒,超速等违章驾驶,严格操作规程。

5、突遇恶劣天气,不具备发车条件不得发车,家长应给予充分的理解和支持。

对乘车学生做以下规定:

1、每天准时到候车地点,如因病和其他原因不到校应及时通知车主,候车时要站在安全线以外,幼儿必须要求家长亲自到车站接送,学生上车要依次排队,车未停稳不得靠近车辆。

2、服从驾驶员安排,不得将头、手等部位伸出车外,不得在车内大声喧哗、疯打闹等影响驾驶员安全行驶。

3、学生作业未完成或者其他原因被老师留校的,放学后超过1小时,由家长自己到学校接孩子回家,出现其他意外与车主无关。

4、学校要加强对乘车学生的教育,班主任要按时放学,保证按时发车。

5、学生下车后,一切安全事故车主概不负责。车内安全由车主负责,与车队无关。

6、学生办卡后,车队中途不退卡。

总之,为了学生的安全和圆满完成今年的接送学生任务,希望双方仔细阅读每条规定,共同遵守,如有不足,共同解决,此协议一式两份,家长和车主各一份。

本协议从双方签字之日起生效,有效期到本学期结束。

家长签字:

车主签字:

20xx年 月 日

第5篇:设计委托书

甲 方:

乙 方:

项目名称:

项目地点:

甲方委托乙方完成下列工程设计业务,经过友好协商,达成一致共识,就甲方工程设计事项签订本合同,作为共同遵守的依据。

一、项目内容:

1.项目名称: 。建筑面积约为 M2。

2.设计时间:平面规划确认后天出效果图,效果图确认后天出施工图。

3.设计内容:

A.现场进行勘察及测量,并做详尽记录;

B.方案设计;

C.效果图设计;

D.施工图设计。

4.设计完成,乙方提供设计图纸套,效果图张,含全套图纸的光盘 张。

二、甲方工作事项:

1.提供设计要求、设计底图、建筑平面施工图(包括水施、电施,空调、消防,投资估算等)。

2.协同乙方勘测现场。

三、设计费计取及付款方式:

1.设计费收取:

计费方式:

2.付款方式:

本合同签订时,由甲方支付乙方人民币: 元(大写: )作为设计定金;设计方案及效果图设计完成并由甲方确认后,由甲方支付乙方人民币:元(大写: )设计进度费;全套图纸交付时,

甲方付清余款人民币:元(大写: )。

四、甲方可选择的服务方式:

全程设计:全套图纸交付后,甲方支付设计费余额,完成本委托设计事项;乙方进入设计监理阶段。若乙方进行设计交底,根据甲方要求及通知,到施工现场进行指导和解答或变更设计方案。

五、其它条款:

1.乙方公司所有设计图纸在未定稿前,都为乙方公司内部图纸留底,不予外带。

2.甲方享有该套图纸在指定工程项目上的使用权,乙方享有该套图纸的版权及所

有权。

六、本合同如有争议,双方应协商解决,解决不成,交由甲方公司所在地仲裁委员会

仲裁。

七、备注:(共 条)

八、本合同一经双方签字盖章,即产生法律效力。

九、本合同一式两份,双方各执一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

代理人: 代理人:

日期:年 月 日 日期: 年 月 日

第6篇:设计委托书

武汉市汉南区建筑工程质量监督站 :

兹委派 xxx 为项目负责人,代表我公司(单位)和我本人带领项目设计单位进驻 江景湾住宅小区一期(春江堰一期)工程现场,并全权负责履行建设工程施工图设计工作。履行相应义务,主张相应权力,承担相应责任。按照建设工程设计规范要求,主持项目设计单位的工作。在授权范围和合同有效期内,对项目设计工作事宜所作的承诺、签字、谈话我均予以承认。委托期限从 20xx 年 7 月 18 日至 20xx 年 9 月 18日(若有变更,以后续委托书为准)。 特此委托! 附:被委托人个人资料:

被委托人: xxx 性别: x 年龄: x岁 职务:项目负责人 注册执业证书编号: xxxxxxx 身份证号: xxxxxxxx 电话: xxxxxxx 被委托人:(签字)

法定代表人:(签字) 授权单位:(公章) 地址:xxxxxxx 邮编:xxxxxx

年 月 日

第7篇:设计委托书

甲方: _________

乙方:_________

甲方自愿委托乙方为其设计 电气安装工 程,为保质保量完成任务,经甲乙双方协商达成如下协议:

1.在本协议书签订前,甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图, 明确设备容量等;作为乙方设计的依据。

2.在本协议书签订前,甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程 设计细则说明。

3.在本协议书签订前,乙方应向甲方提交电路设计费用明细表, 并详细介绍相关事项。

4.协议变更终止 (1)甲方终止协议:甲方承担一切已经用于该电路设计的费用, 并支付乙方相应的劳务费用;乙方有权收回已交于甲方的所有有关电 气安装工程的资料及产品,乙方并保留该设计的所有权利。 (2)乙方终止协议:乙方承担一切已经用于该电路设计的费用, 并返还甲方在此之前所支付的所有费用。 (3)以上两条在不可抗拒因素发生时无效。 (4)因设计需要而变更本协议时,甲乙双方协商解决。 (5)乙方电路设计不满足设计任务书要求时,按乙方终止协议处

5.付费方式(1)按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费 用。

6.本协议三项(协议书,设计说明书,费用明细表),一式两份, 甲乙双方各一份;其具有法律依据和效力;乙方保留其最终解释权。

甲方(盖章):_________

乙方(盖章):_________

代表(签字):

代表(签字):

年____月____日

第8篇:设计委托书

委托单位:

受委托单位:

拟修建 ,现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。

一、工程名称:

二、设计阶段:一阶段勘察设计

三、设计原则:按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作;同时要满足交通部有关标准、规范的要求。

四、委托内容:

公路一阶段施工图设计(含交通工程及沿线设施)、预算编制。

五、主要技术标准:

1、路线等级: 三 级、设计时速 30 公里/小时

2、路面宽度:净 6.5 米

3、设计荷载:公路— Ⅱ 级

其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01-20xx的相关要求。(地形条件特别困难地段,在经过技术经济比较后,可适当降低技术指标。)

六、提交的成果及时间要求

提交的成果:通过审查后的施工图设计文件 份。

文件提交时间: 年 月 日。

年 月 日

第9篇:设计委托书

工程名称:

编写单位负责人:

编写单位:

(签字)(签章)年月日

精心设计,精心施工。

委托设计项目的具体要求及必须说明注意事项:

1.严格按照国家相关法律法规、行业设计规范要求进行设计。

2.根据工程项目实际情况,按照合理从优原则,结合改造区域给水管网现状进行系统综合设计。

3.在满足常压给水的前提下,最大限度的降低工程造价,使投资效益最大化。

4.系统方案设计要充分考虑运行、维护、管理的便捷,可靠。

5.尽可能采用新工艺、新材料降低投资成本,便于运行管理。

6.管网系统方案设计要留有规划发展扩延空间。

示意图或其他说明:

示意图见附件

审批意见:(主要应说明对委托“说明及要求”是否可行或哪些更改、要求设计完成日期、图纸交付单位、设计费由何单位支付等)

审批单位:

经办人:

联系人:

电话:

审批单位(签章)

年月日

第10篇:设计委托书

委托单位(公章):___________200___年_____月____日

浇圈梁、上楼板或大浇房顶时,甲方不支付乙方大小工人的劳务报酬、饭菜钱、烟酒等费用。必要的招待与其他人家盖房招待相同。

工程名称:__________________________

工程基本情况:______________________________________________________________________________________

总建筑面积:_________平方米结构:总长乘宽长宽_________(米)层数:__________

工程总造价:_____________________________

工程位置:__________________________________________________________________________________________

一、建筑专业:

乙方入学后,服从学校的统一管理,严格遵守校纪校规,按照学校规定,按时足额向学校交纳学费、书费、住宿费等费用,服从学校对教室、寝室等统一管理和调动。

1。总平面图

2。相邻建筑物关系

3。建筑物市内外自然高差

4。建筑物自然地面确定

第二十五条甲方在收到乙方解除委托代理协议通知后,应到乙方办理销户手续。在此期间,乙方不接受甲方的买入委托指令。

二、各层功能要求:____________________________________

三、各层层高及檐地高:________________________________

四、屋面形式:________________________________________

五、建筑物内外装修要求:

1。外墙面:____________2。内墙面:__________卫生间:_____________厨房:______

其他间:_____________

3。顶棚:________4。地面:____________

乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可延期执行,延期时间由双方协商确定。

5。门窗:________6。其他:____________

结构专业:一、工程地质勘察资料:

二、相邻建筑物基础形式,埋置深度,基础宽度:

本人工作繁忙,不能亲自办理的相关手续,特委托____________作为我的合法代理人,全权代表我办理相关事项,对委托人在办理上述事项过程中所签署的有关文件,我均予以认可,并承担相应的法律责任。

三、建筑场地内是否有隐蔽物如:旧建筑基础、坑、井、地道、墓等,并提供位置和走向:

四、场地其他情况:______________________

五、基础上部结构要求:

1。各层是否有特殊设备;设置位置,型号,荷载:_________________

【题干】根据《建设工程质量管理条例》,设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备,应当()。

2。各层是否有特殊荷载,位置及大小:___________________________

3。各层楼板、墙面是否有特殊开洞,其位置及尺寸:_______________________

4。结构设计其他要求:_________________________________________________

给排水专业:

一、建筑物给水、排水,人口、出口方向:

二、是否要求供应热水及其他要求:

三、消防供水情况:

账名:—账号:—开户行:—以上情况属实,若由此引起纠纷,本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

四、建筑物处给水管网管径、压力情况:

就中关村证券股份有限公司行政清理工作组(以下简称“中关村证券清理组”)个人债权人申报登记债权的事宜,委托人对受托人授权如下:

五、给水调节间位置:

六、给排水专业其他要求:

采暖专业:

一、采暖方式,周围采暖条件,采暖人口方向:

二、市政统一供热时,建筑物处给回水管道压力差值:

三、是否有特殊通风要求:

四、其他要求:

电气专业:

一、建筑物供电人口方向:_________________________________

二、电气照明设计要求:___________________________________

三、建筑物处的市网线径及电压情况:

四、电话系统设计要求:___________________________________

五、电视系统设计要求:___________________________________

六、其他要求:___________________________________________

补充说明:_______________________________________________

受委托单位(章):________

_______年_______月______日

第11篇:设计委托书

甲方:__________________________

乙方:__________________________

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。

第一条;工程概况

1 工程地点:XX。

2 工程内容:总建筑面积 平方米。

3 承包范围;装饰装修人工费用;

4 开工日期:20xx年 月 日;竣工日期:20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日):29个工作日。

第二条;合同价款

1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写):壹拾叁万贰仟元;¥:。

2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;¥:。

3、装修装饰工程完成80%,甲方第二次支付费用40%,¥:。

4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,¥:。

5、乘于的5%做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,¥:。

第三条;甲方责任

1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、进度、物料进场进行监督检查,和其他事宜。

2 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续。

3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

4 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。

5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,

第四条;乙方责任

1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

2 严格按照图纸进行施工,做好各项质量检查记录,严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

4 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第五条;物料供应

1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。

2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。

3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。

第六条;安全责任

1 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。

2 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。

3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全事故(包括人身事故),应承担由此引发的一切责任。

第七条;质量验收

1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。

3 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。

第八条;工程变更

1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用,必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

第九条;工程保修

1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

第十条;违约责任

1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的5%支付滞纳金。

2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%。

3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

 

;6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十一条;争议解决

1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。

2 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

发包方(盖章):_________ 承包方(盖章):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

第12篇:设计委托书

今委托武夷山建筑设计研究院有限公司进行我公司 项目的总图规划及单体工程施工图设计。

一、工程概况:

1、建设单位:

2、项目名称:㎡。 3、建设地点:。

二、总图规划:

1、规划建设用地为 ㎡。

2、本厂区建筑密度为 3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。 三、单体工程名称及结构类型: 1、单体类型及结构类型:

1)、1#厂房,采用结构; 2)、2#厂房,采用 结构; 3)、3#厂房,采用结构; 4)、宿舍楼,采用 结构。 2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。 四、设计条件:

1、提供的有关设计资料清单见附表1;

2、各专业的具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。 3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。 五、附表1~8作为设计合同的一部分,不详之处双方协商解决。

第13篇:设计委托书

委托设计方 (以下简称: “甲方”)

受委托方 (以下简称: “乙方”)

甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计,经双方友好协商,签订本合同,作为双方共同遵守的依据。

设计明细:

第一条:甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计,该工程项目户型 使用面积 平方米。

设计费收取:

第一条:本委托设计合同设计费 元/平米计取,设计费总额¥ 元,人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元整。

第二条:甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%,计¥ 元,人民币(大写) 万 仟 佰 拾 元整。初步设计方案确定后,甲方按实地测量面积交纳设计费余款,乙方进行全套图纸的绘制。

第三条:小型公共工程装修项目的设计费或其他方式(非面积单价)计算的设计费,支付方式、比例必须报请设计部经理批准。

设计周期:

第一条:乙方在现场测量后 天内完成初步设计方案。

第二条:在甲方确定初步设计方案后,乙方于 天内完成整套图纸的绘制。

甲方权利及义务:

第一条:本合同签订时,甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。

第二条:甲方在接到乙方初步设计方案(平面布局图,顶面图,效果图,预算书)已完成的通知后,有义务在7日

内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改,应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改,如期提交。

乙方权利及义务:

第一条:乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计,乙方在约定的期限内完成初步设计方案,并与甲方进行沟通,讨论。初步设计方案确定后,乙方有义务按甲方要求(不得少于2个工作日),在约定的设计时间内完成设计方案。

第二条:按双方约定,工程项目由乙方设计并施工的,在设计完成后,甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款,乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中,负责处理有关图纸内容中一切技术性问题,并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。

第三条:若甲方未委托乙方进行施工,甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务,若甲方有修改需求,可与乙方协商,并交纳 元/次的方案变更费用。

第四条:对乙方设计师所提交的方案,甲方认为与自己的期望值偏差较大,乙方应为甲方更换设计师,但仅限更换一次,且设计周期需顺延。

设计方案修改及版权:

第一条:对于一次以上(含一次)的整体方案修改(指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符),甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%,并同时约定修改文件的提交日期。

第二条:对于两次以上的局部方案修改(不含两次,每次不限修改处),甲方每次均需向乙方另外支付 元/次的方案变更费用,并同时约定修改文件的提交日期。

第三条:本项目的设计版权为乙方所有,甲方有责任对此进行保护,不得将本项目的'设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表,须事先征得乙方书面同意。

第四条:为保证甲方利益,乙方须对甲方身份背景,项目的各项内容进行保密。

违约责任:

第一条:因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的,每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。

第二条:因乙方原因造成中途停止设计的,乙方须书面通知甲方,按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金,并将甲方已付的设计费返还甲方。

第三条:如因甲方原因造成本委托终止时,甲方应以已付费用作为违约赔偿,乙方有权不予退还。 纠纷解决方法:

第一条:双方出现不能自行协商解决的问题,双方同意按以下第 种方法解决。

1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。

2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。

第二条:如因不可抗力因素造成合同终止,双方互不承担违约责任。

其它:

第一条:本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件,与之具有同等法律效力。

第二条:本合同双方签字(盖章)之日起生效,本合同一式三份,甲方一份、乙方两份,如有未尽事宜,双方另行协商解决。

甲方: 乙方:装饰设计有限公司

代理人签字: 代理人签字:

联系电话: 联系电话:

日期: 日期:

第14篇:设计委托书

委托方(以下简称甲方):

设计人(以下简称乙方):_陕西仲夏设计装饰工程有限公司___

甲方委托乙方承担 室内装修工程设计工作,经双

方协商一致,签订本合同。

第一条 总设计收费:

本合同项目的总设计费为: 。(大写: )

第二条 设计范围及包含内容

1、 市 室内装修设计。

2、 室内装修施工图纸

3、 强电点位示意图纸

4、 弱电点位示意图纸

5、 给排水点位示意图纸

第三条 设计阶段的分部

第一部分——初步设计意念

1、 乙方要熟悉项目的地点、项目规划、基本结构图纸和说明,同时须知道不同功能和操作方面的要求。

2、 乙方在充分了解项目主题、设计细则和设计预算后进入概念上的设计。

3、 协助甲方制定装饰设计工程的工作流程安排及时间计划,乙方设计出图将按甲方同步施工次序先后提交。

4、 乙方准备好平面布置示意图及设计说明(照明方案,强、弱电用电器的详细部位,给排水点位,主要材料,家具选择,颜色方案)。在甲方的要求或授权下,乙方会与甲方的建筑师、顾问、

监理工程师及相关专业工程师协调工作。

5、 上述部分完成后,乙方书面通知甲方,当收到甲方书面确认后进入第二部分工作。

(此部分在签订委托书后 3日内完成)签订委托书时,乙方提供初步平面布局给甲方后,甲方即

付设计总款的 35 %给乙方(人民币 : 元 )

第二部分——设计深化

1、 根据已确定的概念和甲方的调整,乙方开始进行室内深化设计。

2、 乙方提供平面布置图、地面铺贴图、天花图(含标高)、照明点位示意图和主要细节的说明文件;效果图和相关说明文件。效果图定为 张之内(具体表现位置由双方协商而定)。

3、 乙方提供所用材料名称及材料样品或样板图片。

4、 上述部分完成后,乙方书面通知甲方,当收到甲方书面确认后进入第三部分工作。

(此部分在甲方发出书面确认第一部分的日期后 10 日内完成)

第二部分完成,乙方交图纸同时甲方书面确认,甲方当日付设计总款 30 %给乙方

(人民币 : 元 )

第三部分——制作施工图

1、 乙方提供详细的平面布局图、地面铺贴图、天花图、室内立面图、施工节点大样图;装饰灯和

基本灯具的型号、规格明细表;特别的施工工艺要求。

2、 上述部分完成后,乙方书面通知甲方,当收到甲方书面确认后进入第四部分工作。

(此部分在甲方发出书面确认的日期后 15日内完成)

第三部分完成后,甲方书面确认 7 天内付设计总款 30 %给乙方

(人民币 : 元 )

第四部分——施工筹划和施工阶段的跟进工作

1、 乙方协助甲方进行装修,施工单位的选定工作。提出施工细部要求,提出中肯鉴定意见,并参

与招标会,向投标单位解释设计意念和细部要求。

2、 乙方参与装修投标方案,并在必要时作出设计方案调整,以便和甲方先前定好的预算计划相一

致。

3、 乙方提供特殊工艺的具体施工方法和特殊材料的具体采购来源。

4、 进入装修施工阶段后,按甲乙双方要求乙方指派设计人员负责与甲方及施工方的沟通工作。

5、 参加工程协调例会,解答施工中遇到的设计问题;纠正施工过程中定义的误差,向工程施工方

代表解释说明图纸,解决例会提出的有关合理设计变更、追加设计等。

6、 参与装修工程竣工验收;调整装饰灯、装饰品、家具布局摆设;参与地毡、窗帘等物件选择布

置。

7、 上述部分完成后,甲方应于作全部设计内容完成。

第四部分完成后,甲方书面确认 7天内付设计总款 5 %给乙方(人民币 : 元 )

第四条 乙方向甲方交付的设计文件

1份。含分区平面详图、室内立面详图、装饰节点详图、装饰剖面详图。

2、装修施工图全套的电子文件(光碟)一份。

第五条 双方责任

(一) 甲方责任:

1、 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或对资料作较大修改,以至造成乙

方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲

方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

2、 在合同履行期间,甲方要求停止或解除合同,应书面通知乙方,乙方不退还甲方已付定金。

3、 在装修施工开始后,甲方应约束承包方(施工方)服从乙方在设计方面的技术要求,若承包方

与乙方有争议,甲方应出面协调,若责任在承包方而导致工程停顿时与乙方无关。

4、 甲方应保护专项专用设计版权,未经乙方同意,甲方对设计成果文件不得复制或向第三方转让

或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方可向甲方索赔。

(二) 乙方责任

1、 乙方按本委托书第三、四条规定的内容及时间向甲方交付设计文件。

2、 由于乙方自身原因,延误了按本委托书第三条所规定的设计文件交付时间,每延误一天,赔偿

甲方伍佰元。同样,由于甲方自身原因,延误了按本委托书第三条所规定的付款时间,每延误

一天,赔偿乙方伍佰元

3、 乙方交付设计文件后,参加有关上级审查及根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的

必要调整补充。乙方按合同规定时限交付文件三个月内项目开始施工,负责向甲方及施工单位

进行设计交底和参加竣工验收。

4、 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况,甲方有

权索赔。

5、 若因乙方设计缺失而令施工发生困难,乙方应及时跟进更改设计图纸,不得故意拖延,若造成

工期拖延,相应经济损失和责任由乙方负责。

第七条 其他

(一)乙方不参与施工组织和各施工工种协调工作,甲方委派 专责与设计

方案图及施工图纸沟通工作,与甲方对设计过程中有图纸上的疑问,应由该专人将问题整理

后交与乙方解答。如甲方要求进行局部图纸更改,应书面形式通知乙方。每次双方的图纸交

收,应由该专人签收。所有图纸及方案确定,由该专人签订。

(二)所有经甲方签证之方案,与本协议一同具约束力。甲方如对确认后之图纸提出修改,则乙方

视改动情况,追加相应费用。

(三) 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场配合和解决有关问题时,乙方收取

的费用,乙方人员往来交通、食宿费用由甲方负责。

(四) 乙方为本委托书项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买。甲方

要求乙方提交超过本委托书规定交付的设计文件份数时,乙方另收工本费。

(五) 工程项目中,建筑装修材料、设备的加工定货,甲方需要乙方设计人员配合时,所需费用

由甲方承担。

(六) 甲方委托乙方承担本委托书内容之外的工作服务,另行支付费用。

(七) 由于不可抗力因素使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

(八) 室内装修工程设计合同在履行过程中发生纠纷,委托方与承接方应及时协商解决。协商不成时,双方可向西安市雁塔区人民法院起诉。

(九) 本委托书未尽事宜,双方签订补充协议作为附件,补充协议与本委托书均具同等法律效力。

(十) 本委托书一式两份,由甲乙双方各执壹份。

(十一) 委托书双方签章后即时生效。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双

方履行完委托书规定的任务后,本委托书即行终止。

(盖章) (盖章)

签约代表: 签约代表:

单位地址: 单位地址:西安市含光南路1号怡和国际A座3003 电 话: 电 话: 029-85330097 029-85330286

传 真: 传 真: 029-85330095

签约日期: 签订日期: 甲 方:______________________乙 方:陕西仲夏设计装饰工程有限公司

第15篇:设计委托书

发包人(甲方):_________

住所:___________电话:____________传真:____________

委托委托人:_________电话:____________传真:____________

承包人(乙方):____________

住所:____________电话:____________传真:____________

法定代表人:______________电话:____________

本工程设计人:________________电话:____________

施工队负责人:__________电话:____________

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程),达成如下协议:

第一条工程概况

1.工程名称:_____________。

2、工程地点:___________。

3、承包范围:参见合同附件之预算表。

4、工程承包方式:双方商定采取下列第________种承包方式:

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要物料;

(3)承包人包工、发包人包料。

(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修物料明细表》。)

第二条施工图纸

双方施工图采取下列第____________种方式提供:

(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份;

(2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。

施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。

施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。

第三条甲方工作

1、开工前天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。

2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。

4、参与工程质量和施工进度的监督,负责物料进尝竣工验收确认工作。

5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。

6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。第四条乙方工作

1.参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

2.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。

3.未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4.保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。

5.对于施工过程中的有关事项(如物料的进尝隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。

6.严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现常

7.工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。

第五条关于工期

1.工程期限____________天,开工日期年____________月____________日,竣工日期年月日。

2.因甲方及其委托人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其委托人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。

3.因为如下因素影响而导致不能完成工作的,工期顺延,双方互不承担责任:

(1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争等不可抗力的;

(2)经双方同意的工程量变化和设计变更;

(3)因与甲方和乙方无关的第三方的原因造成工程延误,第三方因素包括但不限于所在地(小)区的管理机构和隔壁邻居的无理行为;

(4)经甲方同意的属新物料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费;

(5)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

第六条关于物料供应和保管

1.任何一方负责提供的物料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将物料和设备按时、按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。

2.对一方提供的任何物料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分,有提供方承担。

3.物料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。

第七条关于质量和验收

1.工程以施工图纸、作法说明、设计变更和中华人民共和国国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-XX)为质量评定验收标准。

2.甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续;甲方不按时参加验收的,工期应予顺延。

3.由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。

4.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后天内组织验收,并办理验收移交手续。

5.验收时,工程项目合格率达到____________%时(以上程价款比例为准),其他不合格项目(不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目)的维修或返工不影响竣工日期的确立,甲方对此应予以确认。

6.乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或物料有特定保修年限或豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。

7.甲乙两方约定的其他保修或免保修情况:__________________________________

____________________________________________________________________。

8.工程未验收的,甲方不得先行使用。第八条关于工程价款及结算

1.双方约定按以下第____________种方式支付工程款:

(1)合同生效后,发包人按下表中的约定,直接向承包人支付工程款:

支付次数____________支付阶段或时间____________支付金额

第一次______________________支付____________元;

第二次______________________支付____________元;

第三次______________________支付____________元;

第四次____________工程验收后天工程总造价的5%,约____________元。

(2)其他支付方式:_____________。

2.双方同意工程的结算方法按下列第____________种进行结算:

(1)固定价格,本工程总价款为____________元;

(2)单价不变,按实际数量加损耗率计算,但是总价不得超过____________元。

a.乳胶漆和油漆类为:墙面面积(减门不减窗)+顶面面积+6%×拼花部分面积;

b.瓷砖面积为:实际面积+6%×实际面积;

c.实木地板面积为:实际面积+6%×实际面积,拼花部分面积+10%×拼花部分面积;

d.木工衣柜类面积为:实际面积(平方米取整数值,小数位不够0.5平方米按0.5平方米计算,超出0.5平方米的按1平方米计算);

e.其他按项项目按项计算;

f.其他按平方米计算的项目为:实际面积+6%×实际面积;

g.估价项目测量后再具体报价;

h.经甲方同意代购的项目按预算内造价购买,经甲方同意可以调整。

3.特别费用的约定:

(1)施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

(2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付;如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。

(3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳;已经列明税费的,由乙方负责缴交。

(4)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。

4.乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目,另行签署合同。其中涉及款项,甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%,则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。

5.工程验收合格后,乙方应将有关资料送交甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议,即视为同意按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。

第九条工程预算文件(表)属于本合同附件,所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。

第十条责任与罚则

1.施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的损失和事故由甲方负全责。

2.因乙方及其委托人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方支付____________的违约金。3.因甲方及其委托人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

4.甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照____________支付乙方延期付款违约金。

5.未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责。

6.因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

7.乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

第十一条双方如对合同的执行发生争议,应友好协商解决:协商无效的,可提交人民法院诉讼。

第十二条附则

1.本合同一式两份,双方个执一份,同具法律效力。

2.本合同履行完成后自动终止。

甲方(签字):________________________乙方公司(盖章):____________

现场代表(签字):___________________现场代表(签字):____________

证件名称:______________________证件名称:______________________

颁发机构:______________________颁发机构:______________________

证件号码:______________________证件号码:______________________

__________年____月____日___________年____月___日

更多相关内容: