工程协议书

第1篇：工程协议书

合伙人： （以下简称甲方）

身份证号码

住址合伙人： （以下简称乙方）

身份证号码

住址合伙人：（以下简称丙方）

身份证号码住址

甲、乙、丙、三方经平等协商，就合伙承包 工程门窗，达成如下协议。

一、甲、乙、丙三方选定 做为代表签定 年月日 承包合同，此合同为甲乙丙三方共同合伙工程承包合同。原件为代签人保管，另复印两份交至合伙人。

二、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。

三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

四、出资方式比例及银行账户：

甲、乙、丙三方现金出资，拟定总工程出资为万元，甲方出资万元，占出资总额的%，乙方出资万元，占出资总额的%，丙方出资万元，占出资总额的%。

现根据工程情况，出资按两次完成，一为前期工程保证金交纳，二为材料购买及后续的各项开支。

前期工程保证金万元由三方共同出资，其中甲方出资万元，乙方出资万元，丙方出资万元，该保证金退还后继续做为三方出资入账；

甲、乙、丙三方开设联名银行卡，此卡做为三方的资金存、取及工程款的唯一账号，工程款及退还后的保证金统一直接打入此账号。该账号的取现、转账及其它资金减少的情况，必须三方签字才能办理。任何一方无权要求工程方支付现金的方式给某人或打入其私人账号，如有发生，造成的所有损失由其一方承担。

甲、乙、丙三方联名银行卡：开户银行：银行， 开户名：开户账号： （此处可后续办理银行卡后添加，甲、乙、丙三方按手印确认）

五、盈余分配及债务承担：

1、盈余分配：盈余以甲乙丙三方出资为依据，按比例分配。

2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承担。

3、合伙其间，任何一方不得发生以损害合伙人利益而获取个人利益的行为，如有发生，将承担合伙人的所有损失。

4、三方现金入账时，必须按时、足额的的到位，任何一方资金无法及时到位，如给合伙人造成的损失，由其一方承担。

六、退伙：合伙期间原则上不得退伙；如遇到特殊原因确需退伙的，应经三方协商同意；

七、项目日常管理

1、一个自然月必须对材料库存进行盘点、工具清点、员工工资发放清单、杂项支出清单。

2、所有的支出均需三方签字后方能下账。当月支出需当月下账，超过两个月不下账的支出个人自负。

3、重大支出和重大合伙事项应由甲乙丙三方事先共同决定，三方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。

八、合伙期满。合伙期满，甲乙丙三方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承担；一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。

九、违约责任。1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿。

2、合伙人一方违反本协议其它约定，给另一方造成损失的，应承担赔偿责任。

十、其他。合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成可向仲裁委员会提请仲裁。

合伙人（甲方）：

合伙人（乙方）：

合伙人（丙方）：

年 月 日 年 月 日年 月 日

第2篇：工程协议书

甲方：

代表：

地址：

电话：

乙方：

代表：

地址：

电话：

乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备：施工人货电梯。甲乙双方为明确设备租赁合作的权利及义务，经共同协商，签订本合作协议以便双方共同遵守执行。

一、设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方

1、设备名称：

2、租赁数量：

3、租赁设备交接地点：

4、租赁使用地点：

5、设备使用高度：

二、合作期限

合作期限从_____年_____月_____日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用，可续签补充协议，但必须提前______天通知甲方，办理相关续用手续。

三、设备的维修、保养

1、设备在合作期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在______小时内完成，机构换件不超过______小时，特殊故障在______小时完成，未能解决的扣除相应租赁费。

2、甲方设备进入乙方现场后，乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件，并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。

3、租赁设备的操作人员每台______人。

4、租赁设备的操作由乙方负责，费用由乙方支付，由于操作不当发生的安全事故由乙方负责，所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。

5、甲方设备进入乙方现场后，乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。

四、甲乙双方责任

1、乙方负责设备的基础施工，基础必须符合设备的参数要求，满足设备的使用性能，若因基础问题（未按甲方提供的数据施工）所造成的一切损失由乙方负责，造成甲方设备损失的由乙方承担责任。如因甲方所提供的数据错误，所造成的损失由甲方承担。

2、乙方不得对所租的甲方设备进行销售、转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况，乙方应提供一切方便。

3、租赁设备的报验费由甲方承担。

4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。

5、乙方提供必要的安装场地、电源及道路畅通工作，协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测，电梯附墙的安装孔由甲方负责，使之符合规范要求。

6、乙方负责教育员工不要乱动设备，未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。

7、甲方负责提供必要的食、宿便利条件。

8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人员不听从乙方的正常安排，乙方有权退回更换人员，并赔偿相应的损失。

9、甲方租赁设备由乙方调度，人员24小时听从乙方安排管理指挥。

10、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案，并指定有针对性的安全技术措施，甲方必须严格按乙方的要求，纳入乙方安全体系管理及规范管理。

五、费用支付

工程设备租赁预付款为人民币______万元，乙方在协议签订______天内汇入甲方账户。工程结束之日起______天内，乙方将余款人民币______元整汇入乙方账户，甲方______天内开具发票。

六、违约责任

未经双方同意，任何一方不得中途变更或销除协议，违约方按经济协议法的有关款承担违约责任。

七、争议解决

协议有效期内，若双方发生任何争议，应友好协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

八、其他

1、本协议一经签订，对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

2、本协议一式______份，甲、乙双方各执______份，双方签字盖章生效。

甲方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日

乙方（签章）：

代表人（签字）：

______年______月______日

第3篇：工程协议书

施工协议书

发包人（全称）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

承包人（全称）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议。

1、工程概况

工程名称：xxxx修建工程

工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

工程内容：大屋面整修、新建储水池及游泳馆维修

2、合同工期

开工日期：20xx年5月15日

竣工日期：20xx年10月15日

合同工期总日历天数：天。

3、质量标准

工程质量标准：合格

4、暂定合同价款

金额（大写）：贰佰壹拾万元（人民币）

￥：8300000元

5、双方一般权利和义务

（1）发包人工作

l施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人会按协议条款所述的时间通知承包人去接收工地，承包人须在该通知上注明的日期按时接收，并在接收工地后立刻展开有关工作。

l将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：工程开工前将工程所需临时用水、用电提供至建筑红线外。

l施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：工程开工前。

l工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前。

l由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程开工前。

l水准点与座标控制点交验要求：发包人以书面形式交验，并于交付施工现场时，在现场实际交验。

l图纸会审和设计交底时间：另行议定。

l协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，如发现本建筑周围或地下有上述需保护内容，承包人应提出具体保护措施方案，由发包人征得当地文物管理部门同意后，由承包人实施，所需费用由承包人提出预算，发包人同意后支付。

（2）承包人工作：

l日夜雇用足够数目及称职的保安人员于工地上，并提供一切所需的照明、防护装置、栅墙和保险器具以防火灾、意外和损失。

l对所有物料、设备、机械和工具等的损坏或失窃负全责。

l承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人或其应负责的人所引致的。

l承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的'财产损坏负费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障发包人免负该等责任，惟有关损坏必须是承包人、其雇员或代理人或是任何分包人、其雇员或代理人的疏忽、遗漏或过失所引致的。

l承包人须避免因进行及完成本发展项目而引起的一切扰民事宜，承包人须负责及承担一切因此而引起的纷争协调及保障及赔偿发包人因承包人不力、错失等而引起的一切索赔。因上述要求而引起的一切费用如工期索赔等，一概不被接纳。

l在工程进行期间，每天须尽快而经常地从工地上清除一切垃圾、不用的支撑、板条箱、多余物料等，使不阻碍通道和方便检查所有工程。遵从发包人的任何关于清除垃圾或整理工地的指示。

l承包人不得在施工场地内堆积垃圾以免妨碍各施工人员或单位顺利进行有关工程。

6、进度计划

承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日

工程师确认的时间：收到后7日

7、隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部位：基础结构、结构封顶。如承包人未通知发包人进行检验就进行下一工序的施工，发包人可以要求再检验，发包人将不负责任何事后的挖开检查、试验及修补的费用，亦不会给予任何工期延长，所需费用由承包人负担。

8、工程款（进度款）支付

承包合同签订后7天内，发包人向承包人支付合同金额30%的预付款。以后承包人每月20日向监理单位申报工程进度款申请，发包人按照监理单位审核确定的进度款的80％支付给承包人，当工程款支付至总款项的80％时停止支付。

其余款项待竣工结算审核完成后10天内保留合同结算总价的5%作为保修金外，其余一次性支付给承包人，保修金在保修期满后一个月内支付。

9、竣工结算

工程竣工验收报告经发包人认可后30天内，承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料；发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后30天内进行核实，给予确认并办理结算。

根据工程性质，合同总价为暂估价，双方协商结算据实调整，承包方依据北京市建筑工程预算定额（20xx）及北京市房屋修缮工程预算定额（20xx）及其他相关定额编制结算书。

结算书编制主要依据如下：

①经发包人、设计单位、监理单位、承包人确认的现场施工图；

②发包方签认的变更洽商；

③相关补充协议及补充资料；

④发包方及监理确认的认价单；

⑤北京市第26期造价信息、相关市场价及国家相关文件；

10、竣工验收

（1）承包人提供竣工图的约定：3套竣工图

由于承包人不能按时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程价款不能结算时，发包人不承担逾期支付工程款的违约责任，此时，承包人不得因此拒绝按合同规定就合同项下工程承担保修责任。

（2）承包人应在合同规定的竣工验收报告经过发包人、监理单位和设计单位批准之日将合同项下工程交付发包人所有，并自该日起7日内将一切施工设备及所有施工人员撤出工地（依约进行修改的除外）。

11、保修

承包人应依照中华人民共和国国务院279号令颁布实行的“建设工程质量管理条例”和合同条件的有关约定，对整个工程承担保修责任；除非合同中另有约定，保修的费用由承包人承担。

12、争议

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第一种方式解决。

（1）提交北京仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

发包人：（公章）承包人：（公章）

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：