工程协议书

句文网    发表于:2023-02-21 14:45:16

第1篇:工程协议书

发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和信用的原则,订立本合同。

第一条:工程概况

现甲方有开发土地一宗,位于,该宗土地约亩,设计建筑面积约㎡,

开发项目名称为的一切土建、安装及附属等工程承包给乙方:施工,为了明确双方的职责和义务,确保工程的顺利进行,特定如下合同条款,以示共同遵守执行。

1、工程名称:2、工程地点:3、总建筑面积:4、工程结构类型:。

第二条:工程承包内容

1、土建部分:

所有土建工程,包括地下室、主体、室内外装饰、外门窗及进户门、保温、防水、屋面、室外附属(含化粪池、排水管网、垃圾处理站)、基坑支护及帷幕等,其中地下室工程包括人工挖孔桩、地下室结构、地下室防水、土方开挖回填等。

2、安装部分:

设计施工图中所有水电安装工程、电视、电话、宽带、智能化等弱电系统,包括照明配电箱安装及进线管的预埋;照明配电箱所有照明出线回路安装;防雷、接地施工;要求预留、预埋的孔洞及管道;进集水坑的管道和排出管道、设施和设备;卫生间的给排水管道及设施;人防给排水管道和人防设施(除人防门)的预埋安装;

3、市政园林部分:

设计施工图中所有市政园林工程,包括小区所有道路、园林绿化工程。

4、本工程一切材料由乙方自主采购,如甲方有合理的材料供应商,乙方可在同等市场价格的条件下优先使用。所有材料必须经检测、试验合格后才可使用。价格按照《岳阳建设造价》发布的施工期内算术平均信息价执行;《岳阳建设造价》没有发布的,按甲乙双方协商确定。

第三条:工期和质量等级要求

1、工期

开工日期:以甲方出具的开工通知书为准

总日历工期(天):不超过天,乙方应在开工前向甲方提供以天为总工期的施工进度计划,该计划必须将甲方外包的、影响本栋单位工程竣工的工程内容包括在内,经甲方、监理方签认后执行。如因乙方原因导致承包范围内的工程内容滞后而影响甲方外包工程内容的完成,产生的工期延误由乙方负责。

质量等级要求:岳阳市合格工程。

第四条:履约保证金的支付与返还

1、在签订该合同书后,乙方向甲方预交万元的信誉保证金。

2、施工完成至基础时,返还已预交保证金的50%,施工完成至地下室时返还已交保证金的30%,施工完成至三层时返还剩余的全部保证金。

第五条:合同计价

本工程的结算方式为按实结算,根据乙方实际完成的工程量,套用20xx年湖南省消耗量标准定额,按施工期间省市的相关文件计取一切费用,材料价格按岳阳市定额站发布的岳阳市建设造价施工同期材料价格确定,如岳阳市定额站未发布的价格按市场价确定。定额人工工资及计划外工日人工工资。根据施工同期湖南省住房和城乡建设厅发布的湖南省各市州建设工程人工工资单价文件中的市场工资确定且调差。(或采用以下方式进行结算)

l、本工程执行湖南省建筑安装工程预算定额(1999年版)及与之配套的工程造价文件和

规定,且不因政策变化而改变。

2、人工工资调整执行湖南省住房和城乡建设厅湘建价【20xx】396号文件,土建工日,安装取/工日,装饰取/工日。3、取费约定:

①土建取费:综合费按定额直接费的13%,安全文明施工费按定额直接费的1.2%,不可竞争费率按3.2%计取,税金按税前总价的3.461%。机械费、次材费不调整(具体见土建工程取费程序表)。

土建总价=[定额直接费×(1+综合费率+安全文明施工费率)+人工费调整+主材价差调整]×(1+不可竞争费率)×(1+税率)

②安装取费:综合费率108%

,人工费取/工日,不可竞争费率按,税金按税前总价的3.461%。机械费、次材费不调整(具体见安装工程取费程序表)。

安装总价=(定额直接费+定额直接费中的人工费×综合费率+人工工资调价费+材料调价费)×(1+不可竞争费率)×(1+税率)

土建工程取费程序表

安装工程取费程序表

5、市政工程取费大致同土建取费模式,其中④中“①×人工费调整系数(15.61→22)”,价差调整中增加第⑦项机械费调整一项,调整系数为67%。园林绿化同安装工程取费标准,直接费中增加人工调整第⑥项“①×人工费调整系数(19.7→22)”。

6、本工程下列费用未包含在预算综合费内,以下费用由乙方上报甲方批准后实施。1基坑内的排水、降水费及必要的加固费用。○

②大型机械设备进场费及安拆费。

③应甲方要求配合其销售需要应加快施工进度而发生赶工措施费。④二次供水加压设备设施费用。

7、分包工程总包管理费和施工配套费总计按分包项目总造价的3.5%计取;上述费用由实际施工方向乙方支付。施工配套费具体内容包括利用总包单位得到脚手架、施工及生活用

水用电(水电费用另行按实结算)、垂直运输机械的利用、因分包单位施工引起的结构表面修补、临时设施的使用、建筑垃圾的清理外运等。

8、与本工程相关的未在本合同承包范围内的工程量(在本合同总价的5%以内),如甲方需要乙方完成,甲方提前7天书面通知乙方,乙方有义务完成,并按本条第1、2、3款原则结算。如乙方拒绝完成,甲方另行委托其它单位完成,如其它单位因工程量小、临时费用投入相对较大,而致工程造价相对于按本条第1、2、3款计算的工程造价高时,其价差从乙方工程款中扣除。其工程价款由甲方和被委托方书面确认即可。

第六条:工程付款与付款程序

l、以甲方审核后的预算作为付款依据,建设三层完工后,甲方在天内核定完已完工程量,天内支付的已完工程量(不含变更签证)造价的70%,此后每完成一层也按上述70%支付,装修工程按当月经甲方核定后的完成工作量的70%支付。

2、土建工程竣工验收后,甲方在天内支付经甲方核定后的工程款(总造价)的20%(即付至总造价90%)。

3、办理竣工结算后,甲方支付结算工程款(总造价)的5%(即付至总造价95%)。如甲方有收到乙方估算书后未及时完成审计结算,则按乙方申报结算总价支付至95%

4、剩余总造价5%作为工程质量保修金分五年按比例分期退还,一年、二年、五年退保修金的50%、30%、20%。

第七条:图纸

1、甲方在本合同工程开工前七天内向乙方提供合同承包范围内的施工图纸陆份。2、本工程所用图纸需要保密,乙方不得供其它单位或个人借阅复印。否则,一经发现,乙方向甲方支付违约金叁万元。

第八条:双方责任

1、

甲方责任:甲方搞好“三通一平”工作,办理好报建手续和属于甲方应该办理的一切其他手续。负责组织好施工时工程款及时的按进度拨付给乙方,委派好技术管理人员

第2篇:工程协议书

甲方:

乙方:

一、甲乙双方自友好合作以来,截至年月日,乙方尚欠甲方投资本金¥元(大写:),现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议,同意采用第种方案解决:

第一种:甲方同意乙方偿还人民币元整(¥元)以解决上述欠款问题,但须:

1、一次性以银行转账的方式支付给甲方;

2、在年

第二种:乙方分期偿付甲方欠款,具体还款时间及数额如下:

1、年日前支付元;

2、年日前支付元;

3、年日前支付元;

二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务,在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。

四、甲乙双方达成协议后,乙方逾期支付的,从逾期之日起,乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。若乙方未按照本协议第一条的约定付款,甲方将保留向乙方追究全部欠款,即元(大写)本金及利息的法律责任。

五、协议履行期间如有纠纷,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、本协议一式两份,双方各执一份;本协议自双方签字后生效。传真件有效。

甲方:(盖章)乙方(盖章):

授权代表:

授权代表:

年月日年月日

第3篇:工程协议书

甲方:

乙方:

为了认真贯彻执行安全第一。预防为主的安全生产方针,根据《中华人民共和国合同法》《电力法》《安全生产工作规定》等有关规定,结合本工程的具体情况,特制订本安全协议书,双方达成的协议内容如下;

一:工程概况:

工程名称:石嘴山220KV变电站至宁夏日盛实业有限公司110KV变电所送电线路工程

二:工程期限

本工程自20xx年9月4日至20xx年10月19日

三:甲乙双方承担的安全责任

甲方:

1、甲方可定期,不定期地深入施工现场进行检查监督指导施工期间的安全工作,并有权制止施工现场的违章作业和违章指挥,对严重危机及人身安全设备安全的施工有权下令停工整顿及相关处罚

2、甲方在工程开工前对乙方的施工负责人技术人员安监人员进行全面的工程技术交底

乙方:

一.乙方负责人为施工现场的第一安全责任人,对工程的安全事故负有直接领导责任。开工前要建立健全各项安全生产规章制度,明确各施工人员的安全责任,并落实到人,必须自始至终在施工现场。带头执行现场的有关规定和规章制度,认真贯彻《电力建设安全工作制度》指导本项目部专职安全员的工作,充分支持甲方及上及安全检查人员履行职责,闹固树立“安全第一”预防为主的思想,在确保安全的前提下组织施工,要认真指挥。精心施工。严禁违章施工,乙方有责任保障工程中的人身安全,本工程杜绝人身伤亡事故对所施工的工程及其负责管理的范围内所发生的机械设备交通运输人身伤亡事故承担一切安全责任和费用,甲方不承担任何责任及费用。必须做到安全施工和文明施工,并布置指导监督检查总结好各项安全工作,必须自始至终坚守职工现场,参加各项安全大检查,对查出的安全隐患必须立即整改,甲方有权制止违章作业和违章指挥。

二.开工前乙方应根据现场情况制定可行的安全施工措施,明确各级施工人员安全责任制并签订好各级施工人员安全联保责任书

三.本工程危险点重点控制,做好专项安全措施,乙方负责人及有关安全人员应到现场负责监督实施,乙方使用临时工雇佣民工必须签订合格的劳动合同,对临时工民工必须进行安全教育,乙方应严格执行《安规》要求严格要求施工过程中的安全管理所承担的工程要求达到优良工程

四.付款方式:

甲方以十六万承包给乙方本工程线路中的所有跨越架,乙方在工程完成一半时甲方付给乙方工程款百分之二十,工程完工付乙方百分之三十,乙方跨越架全部拆完后结清全部工程款

五.本协议自双方负责人签字之日起生效,工程验收投运后自行解除,本协议一试两份,甲乙双方各持一份。本协议经甲乙双方签字生效。

甲方(签字):乙方(签字):

年月日年月日

第4篇:工程协议书

甲方:

乙方:

一、乙方承包甲方打井工程,乙方xx,甲方付款,免费供水,供电及食宿于开工日期前,为乙方提供100平方米无安全隐患的施工场地。地表无房屋、林木、空中无高压电、通讯电缆、地下无暗沟等施工障碍。保证至施工场地的公路和航道畅通,使乙方在施工期间能正常运送机具和工程材料。

二、乙方打井采用的材料为xx管。

三、打井深度xx米左右。打井费用每米xx元。上水工具不包含在此价格内。(如水泵、泵管、电线、控制箱)。

四、乙方设备进场后甲方付乙方进场费10%xx元。其余款项乙方施工完成出水时,甲方一次性把余款付给乙方。

五.甲方确保乙方能够顺利施工,如有外来干涉,施工不能正常进行造成乙方损失由甲方全权负责使工程中途不能施工,甲方补助乙方10%xx元。

六、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,经双方签字生效。

甲方代表人:

乙方代表人:

第5篇:工程协议书

协议书编号:

甲方:

乙方:

经甲乙双方友好协商并共同努力,于年月日完成该项工程的结算工作,双方同意就本工程结算事宜达成协议如下:

1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定,并不解除乙方与甲方签署的(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务,除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。

2、双方同意,除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外,从本结算协议书签定之日起,互不向对方提出增减工程费用要求。

保修期间乙方负责人姓名:

联系电话:

合同编号:

合同价:

结算总价:

3、本协议自签订之日起生效,为合同书不可或缺的一部分,若与合同书有不一致之处,以本协议相关规定为准。

4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。

5、本协议一式贰份,甲乙双方各壹份,经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):

代表人:代表人:

日期:日期:

第6篇:工程协议书

发包人:承包人:

住所:住所:

委托代理人:营业执照号:

电话:法定代理人委托代理人:电话:

本工程设计人:电话:

施工队负责人:电话:

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的.特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条工程概况

1.1工程地点:___________________。

1.2工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。

1.3工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。

(1)承包人包工、包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);

(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表。附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);

(3)承包人包工、发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表)。

1.4工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。

1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。

第二条工程监理

若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条发包单位的义务

3.1开工前____天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;

3.2提供施工期间的水源、电源;

3.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

3.4不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

3.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

3.6参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。

第四条承包人义务

4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

4.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

4.3保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;

4.4保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。

第五条工程变更

工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。

第六条材料的提供

6.1由发包人提供的材料、设备(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

6.2由承包人提供的材料、设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。

第七条工期延误

7.1对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

(1)工程量变化和设计变更;

(2)不可抗力;

(3)发包人同意工期顺延的其他情况。

7.2因发包单位未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包单位提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。

7.3发包单位未按期支付工程款,合同工期相应顺延。

7.4因承包单位责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包单位原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。

第八条质量标准

双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________。

施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包单位承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包单位承担。

第十条工程验收和保修

10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

(1)_________________________;

(2)_________________________;

(3)_________________________。

承包单位应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单。

10.2工程竣工后,承包单位应通知发包单位验收,发包单位应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单。在工程款结清后,办理移交手续。

10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为____月。验收合格签字后,填写工程保修单。

第十一条工程款支付方式

11.1双方约定按以下第____种方式支付工程款:

(1)合同生效后,发包单位按下表中的约定直接向承包人支付工程款:

--------------------------

|支付次数|支付时间|支付金额|

|------|--------|--------|

|第一次|开工前三日|支付元|

|第二次|工程进度过半|支付元|

|第三次|双方验收合格|支付元|

--------------------------

工程进度过半指:________________________________________。

(2)其他支付方式:_______________________________________。

11.2工程验收合格后,承包单位应向发包单位提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包单位接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程签字,发包单位应在签字时向承包单位结清工程尾款。

11.3工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。

第十二条违约责任

12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。

12.2未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。

12.3因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

12.4发包单位未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金____元。

12.5由于承包单位原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。

12.6由于承包单位原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金____元。

第十三条合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决:

(一)提交________仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院提起诉讼。

第十四条几项具体规定

14.1因工程施工而产生的垃圾,由承包单位负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包单位负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。

14.2施工期间,承包单位每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。

第十五条其他约定事项:_____________________________________________________________________________。

第十六条附则

16.1本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

16.2本合同签订后工程不得转包。

16.3本合同一式____份,双方各执____份,____________部门____份。

16.4合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

合同附件:

附表1—1:工程项目预算表(一)

发包单位(签字):承包单位(盖章):

法定代表人:

委托代理人:

年月日年月日

更多相关内容: